1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
- Aannemer: Sagradov Bouw, KvK: 89106067, BTW: NL004690130B05
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Aannemer
- Overeenkomst: de overeenkomst tot het verrichten van bouw-, renovatie-, installatie- of andere werkzaamheden
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Sagradov Bouw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89106067. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Prijzen zijn exclusief BTW tegen het geldende tarief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4. Uitvoering van het werk
De Aannemer voert het werk naar beste vermogen uit en volgens de normen van goed en deugdelijk werk. Levertijden zijn indicatief en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Aannemer gebruikt kwaliteitsmaterialen en kan gekwalificeerde onderaannemers inschakelen.
5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever dient te zorgen voor:
- Tijdige toegang tot de werklocatie
- Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen
- Het verstrekken van juiste en volledige informatie
- Adequate voorzieningen (water, elektriciteit) op de werklocatie
6. Meerwerk
Werkzaamheden die buiten de overeengekomen offerte vallen, worden beschouwd als meerwerk. De Aannemer informeert de Opdrachtgever over bijkomende kosten voordat het meerwerk wordt uitgevoerd. Meerwerk wordt in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven of, bij gebrek daaraan, tegen redelijke tarieven.
7. Betaling
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer: NL04INGB 0101448562. Bij te late betaling is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
8. Garantie
De Aannemer biedt garantie op uitgevoerd werk zoals per project gespecificeerd. De standaard garantieperiode bedraagt 6 maanden na oplevering, tenzij anders overeengekomen. Gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. De garantie dekt geen schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door de Opdrachtgever of normale slijtage.
9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt tot directe schade en zal in geen geval het bedrag overschrijden dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Aannemer wordt uitgekeerd. De Aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
10. Overmacht
De Aannemer is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot: extreme weersomstandigheden, verstoringen in de toeleveringsketen, overheidsmaatregelen, pandemieën en personeelstekorten. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort.
11. Annulering
Bij annulering door de Opdrachtgever worden reeds gemaakte kosten en bestelde materialen in rekening gebracht. Daarnaast kan een annuleringsvergoeding van 10% van de totale overeengekomen prijs van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
12. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag (Rechtbank Den Haag), tenzij de wet anders voorschrijft.
13. Bedrijfsgegevens
Sagradov Bouw
Wassenaarsweg 76, 3381 VK 's-Gravenhage
E-mail: info@sagradov-bouw.nl | Telefoon: +31 6 87415722
KvK: 89106067 | BTW: NL004690130B05
Bank: NL04INGB 0101448562
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2025.